АС Республики Башкортостан АС Курганской области АС Оренбургской области АС Челябинской области  
Написать письмо На главную Карта сайта PDA
 

Оренбургская область республика Башкортостан Челябинская область Курганская область


 

Адрес:      454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00



 

Вестник ВАС РФ

 

Вестник АС УО



                                                                                     УТВЕРЖДЕНО:
                                                                                                                              Председатель Восемнадцатого
                                                                                                                             арбитражного апелляционного суда
                                                                                                                                            
                      ________________ Г.А. Федина
 
                      «_____» марта  2011 года
 
Извещение № 6-кт
о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства на пошив и поставку служебного обмундирования для судей и имеющих классные чины работников Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
 
1. Заказчик: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
Контактная информация
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83
тел. 259-65-21, 259-66-33 (факс)
Контактное лицо - Вакольчук Валентина Владимировна
2.  Источник финансирования – федеральный бюджет.
3. Предмет государственного контракта – пошив и поставка служебного обмундирования для судей и имеющих классные чины работников Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

 
№ п/п
 
Наименование изделий
 
Кол-во
1
Костюм женский
34 шт.
2
Блуза женская белая
53 шт.
 
 
3
Блуза женская светло-синяя
53 шт.
4
Галстук
61 шт.
5
Костюм мужской
10 шт.
6
Рубашка мужская белая
8 шт.
7
Рубашка мужская светло-синяя
8 шт.

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техническое описание костюма женского:
 
          Пиджак – двубортный, из костюмной ткани либо габардина синего цвета, полуприлегающего силуэта, на подкладке, с пуговицами из металла желтого цвета с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Воротник - отложной. Воротник, борта, клапаны, листочка обработаны в чистый край.
Рукава – втачные, двухшовные, со шлицей внизу локтевого шва, на шлице пришиваются три форменные пуговицы
Внешние боковые карманы на бортах горизонтальные, прорезные, в рамку, с клапанами. С левой стороны борта на груди карман с листочкой.
Юбка - из костюмной ткани либо габардина синего цвета на подкладке со шлицей сзади.
Размерный ряд с 42 по 56.
 
Техническое описание блузки:
 
Блузка женская свободного или приталенного силуэта с длинным (коротким) рукавом. Застежка – центральная бортовая планка на пуговицах. Воротник – фигурная шалька или английский. Рукав втачной, одношовный (длинный рукав – на манжете с пуговицами). Спинка цельная. Низ блузки обработан швом в подгибку с открытым обметанным срезом шириной 5-7 мм.
Материал – натуральная блузочная (сорочечная) ткань с содержанием искусственных волокон не более 30%.
Пуговицы – блузочные, из качественной пластмассы, в тон ткани, 11-16 мм, 2-х прокольные.
Нитки – 100 % полиэстер, в тон ткани.
Размерный ряд с 42 по 56.
 
Техническое описание галстука:
 
            Галстук должен быть выкроен по косой. Ткань – высококачественный галстучный шелк, который хорошо держит узел. С внутренней стороны галстука обязательно наличие петли, в которую заправляется узкий конец галстука. Широкий конец галстука должен свисать в одной плоскости, не скручиваясь. Цвет – черный. Длина галстука – 145-150 см, ширина – 7-10 см.
 
                                          Техническое описание костюма мужского:
                                                                               
          Пиджак – двубортный, полуприлегающего силуэта, из костюмной ткани либо габардина синего цвета, в шестью пуговицами из металл желтого цвета с изображением  Государственного Герба Российской Федерации.
          Воротник - отложной. Рукава втачные, двухшовные, со шлицей внизу локтевого шва. На шлице пришиваются три форменные пуговицы. Внешние боковые карманы – прорезные с клапанами. С левой стороны борта на груди карман с листочкой.
          Воротник, борта, клапаны, листочка обработаны в чистый край.
          Брюки навыпуск, прямые с притачным поясом, без манжет. 
          Размерный ряд с 46 по 58.  
 
Техническое описание рубашки:
 
          Рубашка мужская – классическая, прямого силуэта с длинным (коротким) рукавом. Застежка – центральная бортовая планка с тонкой строчкой на пуговицах. Воротник – отложной с заостренными концами, укреплен подкладочным материалом. Манжет (для рубашек с длинным рукавом – на пуговицах, укреплен подкладочным материалом) и воротник отстрочены по краю.
          Материал – сорочечная ткань, плотная, гладкая, без выраженной фактуры. Содержание синтетических волокон - не более 5 %.
          Пуговицы – сорочечные, из качественной пластмассы, в тон ткани, 11-12 мм, 2-х или 4-х прокольные.
          Нитки – 100 % полиэстер, в тон ткани.
 
4.  Место доставки – г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
5. Срок поставки – в течение 40 дней с момента подписания государственного контракта.
6. Максимальная цена контракта – 259 000 (двести пятьдесят девять тысяч) рублей.
Структура цены – цена контракта включает в себя стоимость всех товаров, транспортные расходы, расходы на изготовление, упаковку, налоги и пошлины, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту.
Сроки и условия оплаты товара – оплата производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры и товарной накладной по факту поставки товара. Форма оплатыбезналичный расчет.
7. Порядок подачи заявок.
Место подачи, срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, каб. 613.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки принимаются с «24» марта 2011г.  и до 16.45 ч. «01» апреля 2011г. (время местное). Время приема котировочных заявок: по будням с 9-00 ч. и до 18-00 ч., в пятницу с 9-00 ч. до 16-45 ч.
Форма котировочной заявки – котировочная заявка (Приложение № 1 к Извещению) подается участником размещения заказа Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в настоящем Извещении.
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Каждый претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.
8. Срок подписания контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Участники размещения заказа - толькосубъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям ч. 1 ст. 4 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации».
Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
Участник размещения заказа в котировочной заявке должен продекларировать соответствие п.п. 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 4 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации».
Требование к участнику размещения заказа – отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
         
Приложение:
1. форма котировочной заявки на 1л. в 1экз.;
2. проект государственного контракта и приложение к нему, всего на 4л. в 1экз.
 
 
Заместитель руководителя аппарата -
администратора суда                                                                                             В.В. Вакольчук
Приложение № 2
проект                                                          к извещению № 6-кт «О проведении запроса котировок
 для субъектов малого предпринимательства на пошив и поставку
 служебного обмундирования для судей и имеющих классные чины
работников  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда»
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____
 
г. Челябинск                                                                                              «__ »___________ 2011 г.
 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем Государственный заказчик,с одной стороны и ________________________, в лице _______________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик,с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, результаты которого зафиксированы протоколом Единой комиссии по размещению заказов №____ от «____» __________ 2011 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 
1.1.       Поставщик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта пошив и поставку служебного обмундирования (далее – Товар) для судей и работников суда, имеющих классные чины, а Государственный заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
1.2.      Количество и ассортимент поставляемого Товара приведён в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3.      Срок поставки Товара Государственному заказчику в течение 40 дней с момента подписания контракта.
 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
2.1.     Поставщик обязуется:
2.1.1.   Пошить  из собственного материала и поставить Товар Государственному заказчику в ассортименте, по ценам и в количестве согласно Приложения № 1
 к контракту.
2.1.2. До начала пошива служебного обмундирования согласовать с Государственным заказчиком образцы ткани, модели мужской и женской одежды и представить на утверждение образцы изделий ( костюмов, блузок и рубашек).
2.1.2. Поставить Товар соответствующий характеристикам, указанным в запросе котировок, а также действующим санитарным нормам и установленным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.
2.1.3. В ходе пошива служебного обмундирования снять мерки и выполнить примерки  изделий работникам суда   в помещении заказчика по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
2.1.3.   Поставить Товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Место доставки: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
2.1.4. Установить гарантию на служебное обмундирование – 6 месяцев, срок устранения  выявленных дефектов – 10 дней.
2.1.5. Передать Государственному заказчику платежные документы (счет, счет- фактуру и товарные накладные) не позднее 3-х дней, следующих за днём отгрузки Товара.
2.2. Государственный заказчик обязуется:
2.2.1. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего контракта при отсутствии претензии относительно качества, количества и характеристик товара.
2.2.2. Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
 
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 
3.1. Общая стоимость Товара составляет __________________  рублей, в том числе НДС 18% __________________ рублей.
3.2. Все расчеты по настоящему контракту производятся по безналичному расчету за счет средств федерального бюджета на основании счёта, счёта-фактуры и товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Товара Государственным заказчиком.
3.3. Цена контракта является твёрдой и изменению не подлежит.
3.4. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, транспортные расходы, расходы на упаковку, налоги и пошлины, а также иные расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
 
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
 
4.1       Приёмка Товара осуществляется представителем Заказчика в месте нахождения Государственного заказчика по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина,83.
4.2. По факту приёмки поставленного Товара Государственный Заказчик подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные.
4.3. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по контракту считается факт передачи всей партии Товара Государственному заказчику.
4.4. Требования Государственного заказчика, связанные с поставкой некачественного товара принимаются посредством любой связи (телефон, факс, электронная почта и пр.) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара.
4.5. В случае обнаружения скрытых дефектов в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить их за свой счёт в сроки, согласованные с Государственным заказчиком.  
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном законом порядке.
6.2. За неисполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.3. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Неустойка устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,  Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую контракт, от исполнения своих обязательств.
              
7. ПОРЯДОК  УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
 
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия   либо   претензии,   касающиеся   исполнения   настоящего   контракта,   были урегулированы путем переговоров.
7.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
8.1. Настоящий государственный контракт  вступает в силу с «___» апреля 2011 года и действует по «30» мая 2011 года.
8.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Государственный заказчик
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, 83.
ОГРН 1067453011097
ИНН 7453156217
КПП 745301001
Расчетный счет 40105810400000010030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области
Л/с 03691817320
БИК 047501001
Поставщик
 
Председатель суда
 
_________________ Г.А. Федина
            М.П.
 
 
 
________________/________________/
            М.П.

 
 
Приложение №1
к государственному контракту №___ от «___» апреля 2011 г.
 
 
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
 
 

№ п/п
Наименование товара
Кол-во, шт.
Цена за ед., руб.
Сумма, руб.
1
Костюм женский
34
 
 
2
Блуза женская белая
53
 
 
3
Блуза женская светло - синяя
53
 
 
4.
Костюм мужской
10
 
 
5.
Рубашка мужская белая
8
 
 
6.
Рубашка мужская светло-синяя
8
 
 
7
Галстук
61
 
 
 
Итого:
 
в том числе НДС
 

 

 
 
 
Государственный заказчик
 
 
_________________ Г.А. Федина
             М.П.
 
 
 
Поставщик
 
 
________________/________________/
            М.П.

 
 

   
 
   
c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Rambler's Top100