АС Республики Башкортостан АС Курганской области АС Оренбургской области АС Челябинской области  
Написать письмо На главную Карта сайта PDA
 

Оренбургская область республика Башкортостан Челябинская область Курганская область


 

Адрес:      454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00



 

Вестник ВАС РФ

 

Вестник АС УО



                                                                           УТВЕРЖДЕНО:
                                                                                                                              Председатель Восемнадцатого
                                                                                                                             арбитражного апелляционного суда
                                                                                                                                            
________________ Г.А. Федина
 
«_____» февраля 2011 года
 
 
Извещение № 4-кт
о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства
на поставку конвертов для нужд Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
 
г. Челябинск                                                                                                           
 
1. Заказчик: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
Контактная информация
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83
тел./факс 259-65-21, 259-66-33 (факс)
Контактное лицо Вакольчук Валентина Владимировна
2.  Источник финансирования – федеральный бюджет.
3. Предмет государственного контракта –  поставка конвертов для нужд Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
 
Характеристика и количество поставляемого товара
 

№ п/п
Наименование
Характеристика
Кол-во, шт.
1
Конверт Евростандарт (е 65)
Размер 110х220 мм, без указания адресов, плотность бумаги не менее 120 г/м², цвет – белый, форма клапана – прямой, заклейка клапана – отрывная лента
170 000

 
4.  Место доставки товара – г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
5. Срок поставки – в течение 15 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.
6. Цена контракта включает в себя затраты Поставщика на транспортировку, упаковку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
7. Максимальная цена контракта – 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.
8. Порядок подачи заявок.
Место подачи котировочных заявок - 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, каб. 613.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки принимаются с «16» февраля 2011 г. и до 18-00 ч. «21» февраля 2011 г. (время местное). Время приема котировочных заявок: по будням с 9-00 ч. и до 18-00 ч., в пятницу с 9-00 ч. до 16-45 ч.
Форма котировочной заявки - котировочная заявка (Приложение № 1 к извещению) подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в настоящем извещении.
9. Сроки и условия оплаты услуг – оплата производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета и товарной накладной. Форма оплатыбезналичный расчет.
10. Срок подписания контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Каждый претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.
Участники размещения заказа – только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской Федерации».
Котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
Требование к участнику размещения заказа – отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
Участник размещения заказа в котировочной заявке должен продекларировать соответствие пп. 1-3 ч. 1 ст. 4 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
         
 
Приложение: 1. Форма котировочной заявки на 1 л. в 1 экз.
2. Проект государственного контракта и приложение к нему, всего на 4 л. в 1 экз.
 
 
Заместитель руководителя аппарата -
администратора суда                                                                                             В.В. Вакольчук
 
ПРОЕКТ                                                           к извещению № 4-кт «О проведении запроса котировок
 на поставку конвертов для нужд Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
 
г. Челябинск                                                                                            «__ »_________ 2011 г.
 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем Покупатель,с одной стороны и _______________________, в лице __________________________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик,с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, результаты которого зафиксированы протоколом единой комиссии по размещению заказов №____ от «____» __________ 2011 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 
1.1.             По настоящему контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок поставить конверты (далее – товар) для нужд Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в ассортименте и количестве согласно Спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой  частью настоящего контракта, а Покупательобязуется оплатить и принять товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 
2.1. Общая стоимость поставляемого товара составляет __________ рублей, в
том числе НДС 18% _______ рублей.
2.2. Все расчеты по настоящему контракту производятся по безналичному расчету за счет средств федерального бюджета на основании счёта, счёта-фактуры и товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
 2.3. Цена поставляемого товара является окончательной и включает в себя все затраты Поставщика на транспортировку, упаковку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
3.1. Поставщикобязуется:
3.1.1. Поставить товар Покупателю в ассортименте, по ценам и в количестве
 
согласно Приложению № 1 к контракту в течение 15 рабочих дней с момента подписания контракта.
3.1.2. Представить Покупателю документы (счет, счет-фактуру и товарную накладную).
3.1.3. Поставить товар, соответствующий характеристикам, указанным в запросе котировок. В случае обнаружения некачественного товара осуществить его замену на качественный товар в течение 5-ти календарных дней с момента направления Покупателемписьма о замене товара.
3.1.4. Поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Место доставки: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
3.2.   Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять товар в соответствии с условиями настоящего контракта при отсутствии претензии относительно качества, количества и характеристик товара.
3.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
 
4. КАЧЕСТВО, УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
 
4.1. Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара и предохраняющей его от повреждения при транспортировке всеми видами транспорта.
4.2. Поставщик несет ответственность за качество, количество и ассортимент передаваемого товара.
4.3. Поставляемый товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.
4.4. Приёмка поставляемого товара осуществляется представителем Покупателяв месте нахождения Покупателя по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83. Факт приёмки товара оформляется накладными, подписываемыми представителями Покупателя и Поставщика.
4.5.      Требования Покупателя, связанные с недостатками товара и (или) с несоответствием товара данным, указанным в накладной Поставщика, а
также требования по документам, относящимся к товару, принимаются посредством
любой связи (телефон, факс, почта и пр.) в течение 3-х рабочих дней с момента
получения товара Покупателем.
 4.6. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента извещения Покупателя о несоответствии товара данным, указанным в накладной, и (или) недостатках товара произвести замену недоброкачественного товара или устранить недостатки.
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
              
               5.1. В случае просрочки исполнения предусмотренного настоящим контрактом обязательства по поставке товара, Поставщик производит уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
              5.2. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательства по оплате и приемке товара, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
               5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
               5.4. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в случае, если докажут, что просрочка исполнения произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
6.1.     Настоящий контракт вступает в силу с «___»_________ 2011 года и действует до «____» _________ 2011 г., а в части неисполненных обязательств сторонами – до полного их исполнения.
6.2.     Все споры и разногласия, возникшие из настоящего контракта или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.3.     Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.     Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих   одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
 
 
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Покупатель
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
454080,  г. Челябинск, пр-т Ленина, 83
ОГРН 1067453011097
ИНН 7453156217 КПП 745301001
Расчетный счет 40105810400000010030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области
Л/с 03691817320
БИК 047501001
Поставщик
 
Председатель суда
_________________ Г.А. Федина
М.П.
 
 
     ________________/________________/
     М.П.

 
 
Приложение №1
к государственному контракту №____ от «___» _________2011 г.
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
 
 

№ п/п
Наименование
Кол-во
Цена за ед. с учетом всех затрат
Сумма, руб.
 
 
 
 
 

 

Покупатель
 
_________________ Г.А. Федина
М.П.
Поставщик
 
________________/________________/
М.П.

 

   
 
   
c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Rambler's Top100