АС Республики Башкортостан АС Курганской области АС Оренбургской области АС Челябинской области  
Написать письмо На главную Карта сайта PDA
 

Оренбургская область республика Башкортостан Челябинская область Курганская область


 

Адрес:      454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00



 

Вестник ВАС РФ

 

Вестник АС УО



УТВЕРЖДЕНО:
                                                                                                                              Председатель Восемнадцатого
                                                                                                                             арбитражного апелляционного суда
                                                                                                                                            
________________ Г.А. Федина
«____» марта 2011 года
 
 
Извещение № 5-кт
о проведении запроса котировок на право заключения государственного контракта на поставку скульптурной композиции «Фемида» - богиня правосудия для нужд Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
 
г. Челябинск                                                                                                           
 
1. Заказчик: Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
Контактная информация
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83
тел./факс 259-65-21, 259-66-33 (факс)
Контактное лицо - Вакольчук Валентина Владимировна
2.  Источник финансирования – федеральный бюджет.
3. Предмет государственного контракта – поставка скульптурной композиции «Фемида» – богиня правосудия для нужд Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
 
Наименование, характеристика, количество поставляемого товара
 
Наименование и количество
Характеристика
1. Скульптурная композиция «Фемида» – богиня правосудия в количестве 1 шт.
Высота – 200 см.
Ширина – 75 см.
Глубина – 60 см.
Форма – пустотелая, толщина стенки 10-12 мм.
Материал – бронза литейная с последующей обработкой.
Скульптура богини прямостоящая, с повязкой на глазах, в левой приподнятой руке уравновешенные весы, в правой опущенной руке обоюдоострый меч, острием вниз.
Лицо богини строгое, имеющее греческий профиль, волосы на передней части головы волнистые.
Скульптура богини одета в тунику, ниспадающую до пят.
 
 
4.  Место доставки товара – г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
5. Срок поставки – в течение 60 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.
6. Цена контракта включает в себя затраты Поставщика на изготовление, транспортировку, упаковку, установку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
 
7. Максимальная цена контракта – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
8. Порядок подачи заявок.
Место подачи котировочных заявок - 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, каб. 613.
Срок подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок – котировочные заявки принимаются с «15» марта 2011 г. и до 18-00 ч. «23» марта 2011 г. (время местное). Время приема котировочных заявок: по будням с 9-00 ч. и до 18-00 ч., в пятницу с 9-00 ч. до 16-45 ч.
Форма котировочной заявки - котировочная заявка (Приложение № 1 к извещению) подается участником размещения заказа заказчику в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в настоящем извещении.
9. Сроки и условия оплаты услуг – оплата производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней после получения выставленного Поставщиком счета и товарной накладной. Форма оплатыбезналичный расчет.
10. Срок подписания контракта – не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.
Котировочные заявки, поданные позднее указанного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Каждый претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.
Требование к участнику размещения заказа – отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
         
 
Приложение: 1. Форма котировочной заявки на 1 л. в 1 экз.
2. Проект государственного контракта и приложение к нему, всего на 4 л. в 1 экз.
 
 
Заместитель руководителя аппарата -
администратора суда                                                                                             В.В. Вакольчук
 
 
                                                                                                                                    
       Приложение № 2
ПРОЕКТ                                                                                                      к извещению № 5-кт                   
 

                                                 Государственный контракт
                            
г. Челябинск                                                                                            «__ » _________ 2011 г.
 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем  Государственный заказчик,с одной стороны и ______________________________, в лице __________________________________, действующий на основании _________________, именуемый в дальнейшем Поставщик,с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса котировок, результаты которого зафиксированы протоколом единой комиссии по размещению заказов №____ от «____» __________ 2011 года, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
 
1.1.             По настоящему контракту Поставщик обязуется в обусловленный настоящим контрактом срок осуществить поставку скульптурной композиции «Фемида» - богиня правосудия  (далее – товар) для нужд Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему контракту.
1.2.             Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и срок, установленный настоящим контрактом.
1.3.              Поставщик гарантирует, что товар принадлежит ему на праве собственности, не состоит в судебном споре, не находится под залогом, свободен от обременения третьими лицами, под арестом или иным запретом не состоит.
 
2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 
2.1. Общая сумма настоящего контракта составляет __________ рублей,  в том числе НДС  _______ рублей.
2.2. Расчет по настоящему контракту производится за счёт средств федерального бюджета на основании счёта, счёта-фактуры и товарной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения товара.
 2.3. Стоимость товара на период действия настоящего контракта является фиксированной, включает в себя все затраты Поставщика на транспортировку, упаковку, установку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.
 
3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 
3.1. Поставщикобязан:
3.1.1. Изготовить эскиз – модель в пластилине высотой до 50 см и согласовать
эскиз с Государственным заказчиком.
3.1.2. Изготовить рабочую модель скульптурной композиции в глине, соответствующую характеристикам, указанным в запросе котировок и представить её на утверждение Государственному заказчику.
3.1.3. Отлить скульптурную композицию из бронзы, осуществить поставку и установить композицию на портике входной группы здания суда в течение 60 рабочих дней со дня подписания настоящего контракта. Поставщик вправе досрочно исполнить условия контракта.
3.1.4. Представить Государственному заказчику калькуляцию расходов на изготовление скульптурной композиции и  документы: счет, счет-фактуру и товарную накладную.
3.1.5. Поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Место доставки: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
3.2. Государственный заказчик обязан:
3.2.1. Принять товар в соответствии с условиями настоящего контракта при отсутствии претензии относительно качества.
3.2.2. Оплатить поставленный товар в порядке и в срок, предусмотренные настоящим контрактом.
 
4. КАЧЕСТВО, УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА
 
4.1.  Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара и предохраняющей его от повреждения при транспортировке всеми видами транспорта.
4.2.  Поставщик несет ответственность за качество изготовленного товара.
          4.3. Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня приёмки товара и подписания товарно-транспортной накладной представителем Государственного заказчика. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты, Поставщик обязан их устранить в согласованные с Государственным заказчиком сроки.
4.4. Приёмка поставляемого товара осуществляется представителем Государственного заказчика  по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 83.
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
              
            5.1. За нарушение срока поставки товара по настоящему контракту, Поставщик производит уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
           5.2. За несвоевременную оплату товара Государственный заказчик выплачивает Поставщику неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
            5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
            5.4. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения
 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в случае, если докажут, что просрочка исполнения произошла вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.
 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
6.1.     Настоящий контракт вступает в силу с «___»_________ 2011 года и действует до «____» _________ 2011 г.
6.2.     Все споры и разногласия, возникшие из настоящего контракта или связанные с ним, подлежат разрешению в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.3.     Расторжение контракта возможно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.     Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих   одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.


7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 

Государственный заказчик
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, 83
Тел. 259-65-21, 259-66-33(факс)
ОГРН 1067453011097
ИНН 7453156217 КПП 745301001
Расчетный счет 40105810400000010030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области
Л/с 03691817320
БИК 047501001
Поставщик
 
Председатель суда
 
_________________ Г.А. Федина
            М.П.
 
 
    
_______________/________________/
           М.П.

 
 
Приложение №1
к государственному контракту №____ от «___» _________2011 г.
 
 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
 
 
 

№ п/п
Наименование
Кол-во
Цена за ед. с учетом всех затрат, руб.
Сумма, руб.
 
 
 
 
 

 
 
 

Государственный заказчик
 
_________________ Г.А. Федина
                М.П.
Поставщик
 
________________/________________/
                 М.П.

 

   
 
   
c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Rambler's Top100