АС Республики Башкортостан АС Курганской области АС Оренбургской области АС Челябинской области  
Написать письмо На главную Карта сайта PDA
 

Оренбургская область республика Башкортостан Челябинская область Курганская область


 

Адрес:      454080, Челябинск,
пр. Ленина, 83
Телефоны:
Приемная: (351)265-36-49
Справочная служба:
(351)259-66-18
(351)259-66-20
Факс: (351)259-66-15
Телефон доверия:
(351)259-66-00



 

Вестник ВАС РФ

 

Вестник АС УО



УТВЕРЖДЕНО:

                                                                                                          Председатель Восемнадцатого

                                                                                                      арбитражного апелляционного суда

                                                                                               ________________ Г.А. Федина

           «____» ____________ 2010 года

 

Извещение № 2-а

 о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения государственного контракта на капитальный ремонт Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в г. Челябинске. Благоустройство территории с созданием архитектурно – художественного сооружения (фонтан)

 

Наименование пункта извещения

Содержание пункта

Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме

Адрес электронной площадки

http://roseltorg.ru

Наименование государственного заказчика

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

 

Место нахождения

454080, г. Челябинск, пр. Ленина,83

Почтовый адрес

454080, г. Челябинск, пр. Ленина,83

Адрес электронной почты

vg@18aas.arbitr.ru

Контактное лицо и телефон

Вакольчук Валентина Владимировна

(351) 259-65-21, 259-66-33 (факс)

 

Предмет контракта

Капитальный ремонт Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда в г. Челябинске. Благоустройство территории с созданием архитектурно – художественного сооружения (фонтан)

Объем выполняемых работ

В соответствии с разделом 3 документации об аукционе «Техническое задание», Проектом и Сводным сметным расчетом

Место выполнения работ

454080, г. Челябинск, пр. Ленина,83

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

2 877 000 руб. (два миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч рублей)

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

«12» апреля 2010 года до 10-00ч. (время московское)

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«13» апреля 2010 года

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

«16» апреля 2010 года в 10-00 ч. (время московское)

 

 

Начальник отдела эксплуатации и

материально – технического снабжения                                                              В.В. Вакольчук

 

Государственный контракт № _______

         г. Челябинск                                                                            «____» __________ 2010 г.

 

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в лице председателя суда Фединой Галины Александровны, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», далее именуемый «Государственный заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ___________________________, действующей на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме и в соответствии с протоколом аукциона № _____от «____»_____________2010 г. заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1.       Государственный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется собственными силами и средствами в установленный настоящим Контрактом срок в соответствии с условиями Контракта и проектно – сметной документации выполнить работы по капитальному ремонту суда и благоустройству территории с созданием архитектурно – художественного сооружения (фонтан), расположенного по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 83.

1.2.      Государственный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом по видам работ (Приложение № 1 к контракту), результатами открытого аукциона и составляет - _____________, в том числе НДС 18 % _______ руб.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением настоящего контракта и причитающееся Подрядчику вознаграждение: стоимость материалов и изделий, затрат на их комплектацию, доставки на объект, производство работ согласно локальной сметы, уборки и вывоза мусора, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

2.4. Платежи за выполненные работы производятся за полностью завершенные виды (этапы) работ по расценкам и коэффициентам, предусмотренным в Сводном сметном расчете. Оплата осуществляется в течение 10 банковских дней с момента подписания Государственным заказчиком актов выполненных работ ф. КС-2 и ф. КС-3 и предоставленного Подрядчиком счёта.

2.5. Цена контракта является окончательной и не может быть изменена.

 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

3.1. Сроки выполнения работ: начало работ – в течение 5 дней с момента подписания контракта, срок окончания работ не позднее «01» июля 2010 года.

3.2. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Предоставить Государственному заказчику Локальный сметный расчет по видам работ, исходя из цены, указанной в п. 2.1. настоящего Контракта.

4.1.2. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и проектом и сдать выполненные работы Государственному заказчику.

4.1.3. Учитывая характер объекта, до начала выполнения работ представить Государственному заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте для выполнения работ.

4.1.4. Представлять Государственному заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ, исполнять указания Государственного заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на сроки и качество исполнения условий настоящего Контракта.

4.1.6. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ в течение гарантийного срока в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика. Уведомление может быть направлено любым общепринятым способом, в том числе по средствам факсимильной связи или телефонограммой.

4.1.7. Обеспечить при выполнении работ соблюдение требований законов и иных правовых актов по охране труда, об охране окружающей среды, правил пожарной безопасности.

4.1.8. Информировать Государственного заказчика о необходимости привлечения субподрядчиков для выполнения отдельных видов работ. Нести перед Государственным заказчиком материальную  ответственность за ненадлежащее качество работ, произведенных субподрядчиками.

4.1.9. До приема выполненных работ вывезти строительный мусор. В трехдневный срок с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь и инструменты.

4.1.10. Представлять Заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ не позднее 2 календарных дней после выполнения работ.

 

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ Государственным заказчиком в соответствии условиями настоящего Контракта.

4.2.2. Досрочно выполнить весь объем работ по настоящему контракту.

 

4.3. Государственный заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ и необходимые условия для выполнения работ.

4.3.2. В течение 30 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта осуществить возврат денежных средств, перечисленных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

4.3.3. Принять  работы в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их выполнения, подписать Акт приема-сдачи выполненных работ в двух экземплярах и передать один экземпляр Подрядчику.

4.3.4. Оплатить выполненные работы Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 

4.4. Права Государственного заказчика:

4.4.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно – хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Государственный заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

 

5.1.            После завершения капитального ремонта объекта, Подрядчик представляет Государственному заказчику Акт приема-сдачи выполненных работ.

5.2.            Государственный заказчик после приемки выполненных работ, в течение 3-х (трех) дней обязан направить Подрядчику подписанный Акт приема-сдачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае истечения трехдневного срока для подписания акта приема-сдачи выполненных работ, мотивированного отказа Государственного заказчика от приемки работ, Подрядчик вправе считать работы принятыми.

5.3.            В случае несоответствия работ локальному сметному расчету Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Срок устранения недостатков указывается в двустороннем акте, но не может превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания указанного акта.

5.4.            В случае, если Подрядчик в течение 10 рабочих дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков.

5.5.            В случае досрочного выполнения Подрядчиком условий контракта, Государственный заказчик обязуется принять к рассмотрению Акт приема-сдачи в порядке, установленном настоящим разделом, и после подписания данного Акта произвести оплату в порядке пункта 2.4. настоящего контракта.

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

 

6.1.                           Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2.            Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается – 2 года со дня подписания сторонами Акта о приёме-сдаче выполненных работ.

6.3.            При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков или дефектов  устранить недостатки за свой счет в течение 5 (пяти) дней с момента получения уведомления от Государственного заказчика. Уведомление может быть направлено любым общепринятым способом, в том числе по средствам факсимильной связи или телефонограммой.

6.4.            При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной  работы  и   невозможности  урегулирования  этого   спора  переговорами по требованию любой из сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления недостатков в работе Подрядчика, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.5.            В случае обнаружения недостатков по истечении гарантийного срока, если Заказчик докажет, что они возникли в связи с некачественным выполнением работ Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

 

7.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

         7.1.         3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

         7.2. Уплата   неустойки   не   освобождает   Сторону,   нарушившую   Контракт,   от исполнения своих обязательств.

8. ФОРС-МАЖОР

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

8.2. При наступлении таких обстоятельств сторона должна известить об этом другую сторону.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

 

9.1.      Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии,   касающиеся   исполнения   настоящего   Контракта,   были урегулированы путем переговоров.

9.2.      В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

10.1.           Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с «____» ___________ 2010 года и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, включая гарантии Подрядчика.

10.3. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

 

Приложение:

1. Локальный сметный расчет по видам работ.

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

Государственный заказчик

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

454080, г. Челябинск, пр-кт Ленина, 83.

ОГРН 1067453011097,

ИНН 7453156217,

КПП 745301001,

Р/с 40105810400000010030 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл., г. Челябинск, УФК по Челябинской области

Л/с 03691817320

БИК 047501001

Подрядчик

 

 

Председатель суда

 

_________________ Г.А. Федина

М.П.

 

 

________________  /____________/

М.П.


   
 
   
c Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
Rambler's Top100